【推荐】工程合作的协议书4篇
在社会一步步向前发展的今天，我们用到协议的地方越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编为大家收集的工程合作的协议书4篇，希望能够帮助到大家。
工程合作的协议书 篇1订立合同各合作人：
工程部：_________
设计部：_________
第一条 合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。
第二条 合作经营项目和范围
_________
第三条 合作期限
合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第四条 出资额、方式、期限
1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。
形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。
房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。
2、设计费项目合作的几种形式
（1）设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人所得。
（2）共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的 ……此处隐藏4969个字……作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字(盖章)后生效，甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):________________乙方(签字):______________
签订地点:_________________签订地点:________________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
